Договор между подрячиком и заказчиком облицовки дома

Окончательная стоимость работ без учета материала по каждому их виду и этапу отделки, Порядок платежей, 2. Порядок оплаты Заказчиком осуществляется согласно условий Приложения 2. В случае необоснованной задержки выполнения работ Подрядчиком, обнаружении выявленных при отделке или при приемке дефектов, Заказчик вправе задержать оплату до их устранения. Предварительный ознакомительный расчет стоимости работ произведен при условии их начала у заказчика в течении 3 трех дней от даты составления Приложения-2, указанной в договоре. По фактическому прибытию Подрядчика на объект Заказчика, производиться точный расчет Приложения-2 к данному договору, согласно точно промеренным размерам объекта Заказчика, 2.

Предмет договора. Эскизные чертежи, подписанные Подрядчиком и Заказчиком, являются неотъемлемой частью настоящего договора. В случае отсутствия у Подрядчика эскизных чертежей, подписанных Заказчиком по вине Заказчика , Подрядчик вправе приостановить работы по данному договору с отнесением убытков на счет Заказчика. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные по Договору работы, согласно п. Транспортные услуги. Доставка материалов осуществляется Подрядчиком автомобильным транспортом не повышенной проходимости и входит в стоимость договора. Заказчиком дополнительно оплачивается перепробег автотранспорта свыше 500 км от производственной базы Заказчика, из расчёта 1 км.

Договор подряда на провидение работ по устройству фасада жилого дома

Окончательная стоимость работ без учета материала по каждому их виду и этапу отделки, Порядок платежей, 2.

Порядок оплаты Заказчиком осуществляется согласно условий Приложения 2. В случае необоснованной задержки выполнения работ Подрядчиком, обнаружении выявленных при отделке или при приемке дефектов, Заказчик вправе задержать оплату до их устранения. Предварительный ознакомительный расчет стоимости работ произведен при условии их начала у заказчика в течении 3 трех дней от даты составления Приложения-2, указанной в договоре.

По фактическому прибытию Подрядчика на объект Заказчика, производиться точный расчет Приложения-2 к данному договору, согласно точно промеренным размерам объекта Заказчика, 2.

Ранее согласованный объем работ, цены по планируемым, оговоренным и обозначенным в Предварительном расчете Приложения-2 остаются неизменными, если Заказчик подписал Предварительный расчет Приложения-2 и внес Подрядчику задаток, утвержденный сторонами, как условия намерения начать работы в согласованном объеме по указанным ценам. Точный расчет количества и стоимости материалов для выполнения работ по отделке, производиться по прибытию Подрядчика на объект Заказчика по ценам места их закупки в районе нахождения объекта Заказчика.

Если Заказчик отказывается от выполнения работ подписанном в Предварительном Приложении-2, то задаток Подрядчиком ему не возвращается. Обязательства Подрядчика Для исполнения настоящего Договора Подрядчик: 3. Обеспечивает из строительных материалов Заказчика производство работ по чистовой отделке дома своими силами, в соответствии с подписанными Приложениями к настоящему Договору и являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.

Разгрузка материалов оплачивается Заказчиком дополнительно согласно Приложению-2 или из расчета семи тысяч руб. Устраняет за свой счет дефекты в выполненной им работе и скрытые недостатки, обнаруженные в период выполнения работ по настоящему Договору. Не вывозит с участка Заказчика строительный мусор, опилки, излишки грунта, остатки материалов и т.

Подрядчик организует уборку территории или объекта Заказчика за дополнительную плату, оговариваемую после приемки и сдачи работ Заказчику. Принимает на себя полную ответственность за выполнение норм и правил техники безопасности работниками, выполняющими работы в рамках настоящего договора.

Исполнение норм Техники Безопасности включает, но не ограничивается использованием необходимых инструментов и материалов, применения методов и технологий выполнения работ и т. Гарантирует соблюдение членами бригады, осуществляющими чистовую отделку дома, норм и правил поведения, нарушение которых могло бы вызвать жалобы со стороны соседей. Обязуется информировать Заказчика о необходимости закупки дополнительных материалов или инструментов, обеспечения ресурсами и т.

Выполняет в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора. Обязательства Заказчика В рамках исполнения настоящего Договора Заказчик: 4. Обеспечивает свободный подъезд для грузового большегрузного, длинномерного транспорта или грузового транспорта с прицепом грузоподъёмностью если в этом есть необходимость до 30т к месту разгрузки на участок заказчика, но не далее 15 м от возводимого объекта.

Готовит площадку для размещения материалов по адресу, указанному в п. Обеспечивает снабжение объекта электричеством мощностью до 2 кВт, до 10 десяти часов в дневное время суток. Иное - оговаривается дополнительным соглашением. Обеспечивает беспрепятственный доступ Подрядчика на свой участок на весь период строительства.

Отвечает за оформление разрешения на строительства, если таковое требуется в соответствии с действующим законодательством. Выделяет дополнительно, поручает и доверяет Подрядчику под расписку - бригадиру самостоятельно, то есть по усмотрению Подрядчика относительно качества, дизайна, надежности и т.

Самостоятельно производит поиск, оценку качества, цены, покупку, доставку сложных или дорогостоящих материалов или изделий типа дверей, окон, систем печного отопления, материалов кровли, фасадные, отделочные материалы, краски, лаки, пропитки, изделия из ценных пород древесины и т. Не привлекает для производства строительных или инженерных работ на объекте в период выполнения работ Подрядчиком другие подрядные организации или только в том случае, если выполнение ими работ не создаст препятствий для нормальной работы Подрядчика и строго по согласованию с Подрядчиком.

Передает Подрядчику фото возведенного и готового объекта, а после сдачи объекта Подрядчиком Заказчику в течении 2-х недель пересылает на e-mail Подрядчика фотографии сданного после отделки объекта, сделанные с разных ракурсов и по каждому виду работ или их элементов. Производство работ, дополнительные условия 5.

При исполнении настоящего договора Подрядчик использует только те материалы, которые выбираются, утверждаются Заказчиком в его присутствии или по его поручению на самостоятельную их покупку на усмотрения Подрядчика.

Сруб, в силу естественных физических процессов высыхания дерева, даёт осадку. Если указанные изменения ведут к изменению стоимости или сроков работ, это отражается в соответствующем дополнении к настоящему Договору, которое вступит в силу с момента его подписания. По окончании всех работ Подрядчик заранее и не позднее трех дней сообщает Заказчику о готовности результатов работ к сдаче.

Приемка работ осуществляется Заказчиком в течение одного дня после получения им сообщения Подрядчика о готовности к сдаче Объекта. Сдача работ Подрядчиком и их приемка Заказчиком оформляются подписями Заказчика и Подрядчика в Приложении-2 о поэлементной приемке каждого вида выполненных работ и производиться денежный расчет согласно Приложению-2.

Приложение-2 о выполненных видах работ подписывается между Заказчиком и Подрядчиком или представителем Подрядчика, при условии наличия доверенности, после чего между ними производиться взаиморасчет согласно пункту 2. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания, сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. В случае досрочного выполнения Подрядчиком работ Заказчик может досрочно принять и оплатить работы.

В случае прекращения работ по указанию Заказчика стороны обязаны в однодневный срок со дня прекращения работ составить двусторонний акт о выполненной части работ и фактических расходах Подрядчика. После составления акта стороны должны в течение двух дней произвести взаиморасчеты с учетом выполненных Подрядчиком работ и перечисленного ранее аванса согласно пунктов п. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

Заказчик не вправе необоснованно вмешиваться в деятельность Подрядчика и не привлекать работников Подрядчика для выполнения каких-либо работ вне настоящего Договора. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут возникнуть по Договору или в связи с ним, путем переговоров. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение и окончательное разрешение в Арбитражном суде по месту подачи иска.

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Заключение договора с подрядчиком. На что обратить внимание?

работ между Подрядчиком и Заказчиком. 2. Стоимость договора строительству дома указанного в пункте настоящего договора и подписания акта. «Договор» - настоящий Договор, заключенный между Заказчиком и Генеральным подрядчиком, включая все упомянутые в нем Приложения, а также дома, нежилого помещения (в зависимости от контекста условия Договора);.

Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика Комплекс работ по устройству фасада далее — Работы Жилого дома, по адресу , и сдать результат Работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить обусловленную Договором стоимость Работ. Подрядчик приступает к выполнению Работ с момента даты оплаты денежной суммы согласно п. В случае изменения наименований работ включения новых работ, изменения в объемах работ и материалов Стороны заключают дополнительное соглашение с обязательным приложением сметы, подтверждающей стоимость и объемы работ. Все дополнительные работы подлежат оплате со стороны Заказчика на основании заключенного дополнительного соглашения к данному Договору и актов приемки выполненных работ по таким работам. В цену Работ включены все предусмотренные действующим законодательством РФ налоги и сборы, стоимость всех необходимых для производства Работ материалов, оборудования и инструмента, а также таможенные пошлины и стоимость доставки материалов до Объекта. Окончательный расчет по Договору производится Заказчиком не позднее банковских дней с момента подписания Сторонами Акта выполненных работ. Любые изменения и дополнения к Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами. Выполнение работ, предусмотренных Договором, осуществляется Подрядчиком в соответствии с условиями Договора и Приложениями к нему. Подрядчик обязан: выполнить работы с надлежащим качеством в сроки, предусмотренные Договором и приложением к нему; за свой счёт обеспечить проведение технического надзора, с выездом специалиста на приёмку этапов работ крепление утеплителя, нанесение армирующего слоя, нанесение декоративного слоя, монтаж декоративных элементов и т. Заказчик обязан: оказывать содействие Подрядчику в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных настоящим Договором; предоставить Подрядчику вблизи или на территории строительной площадки место для хранения материалов, оборудования и инструмента, обеспечивает по одной точке подключения к сетям водоснабжения и электроснабжения на период производства работ; своевременно информировать Подрядчика об изменениях в ходе работ, производимых на Объекте и о предполагаемых мероприятиях, связанных с выполняемыми по Договору работами; обеспечить местами для проживания работников Подрядчика, на период производства работ; принять и оплатить выполненные Подрядчиком работы в соответствии с условиями, предусмотренными Договором; 3. Подрядчик вправе самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика, а Заказчик, в свою очередь, вправе осуществлять технический надзор за деятельностью Подрядчика, либо передать указанные функции специализированной организации. Заказчик вправе: в любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его организационную деятельность; в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения Договора, уведомив Подрядчика об этом предварительно не менее, чем за дней, оплатив ему при этом выполненные работы и завезенные на объект материалы. Возможные убытки Подрядчику в этом случае компенсации не подлежат. При этом Подрядчик обязан передать Заказчику результат выполненных им к моменту получения уведомления об отказе от исполнения Договора работ в течение рабочих дней с момента получения уведомления об отказе включая завезенные на Объект материалы и оборудование. Данный отказ оформляется Сторонами Соглашением с указанием объемов уже выполненных Подрядчиком работ, их стоимости и сроков осуществления взаиморасчетов; 3.

Попов В. Сложившаяся в Москве практика выполнения работ по устройству наружной теплозащиты и отделки фасадов такова.

Предмет контракта 1. Предметом контракта является комплекс работ и услуг, выполняемых Исполнителем самостоятельно и с привлечением субподрядных проектных изыскательских организаций и консультантов физических лиц на протяжении всего периода проектирования, строительства, ввода в действие объектов и освоения проектных мощностей. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение основных и дополнительных работ. Дополнительные работы выполняются Исполнителем только при письменном подтверждении Заказчиком и оплачиваются дополнительно к договорной цене, определенной в настоящем контракте.

Пример договора строительного подряда

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство в установленный договором срок выполнить строительно — отделочные работы в помещениях Заказчика по адресу: г. Ориентировочный план — график начала и окончания определенных этапов работ согласовывается между Заказчиком и Подрядчиком в устном договоре. Сроки, указанные в план-графике являются примерными и их нарушение не может являться основанием для выплаты Подрядчиком пени за просрочку сроков, при этом Подрядчик имеет право в ходе работ изменить как даты начала и окончания работ по конкретным этапам, так и последовательность выполнения данных этапов, но не нарушая технологический процесс производства строительно-отделочных работ. Ориентировочный план-график поставки материалов Заказчиком согласовывается между Заказчиком и Подрядчиком в устном договоре. В связи с технологической необходимостью строительно-отделочных работ, сроки выполнения определенных этапов могут корректироваться по взаимной договоренности или поусмотрению Подрядчика. Проведение встреч Подрядчика с Заказчиком с целью обсуждения хода выполнения корректировки исполняемых в рамках настоящего договора работ, производится с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00 часов, если данные дни не являются общегосударственными праздниками. В субботу, воскресенье и в праздничные дни встречи не производятся. В случае необходимости проведения встреч в другое время, стороны согласуют его с учетом возможностей Подрядчика, за три дня до встречи. В случаях остановки работ по настоящему договору по инициативе Заказчика, в том числе при отсутствии материалов Заказчика, финансовых проблемах у Заказчика и тому подобное, дальнейшее возобновление работ должно быть оформлено дополнительным соглашением, в котором должны быть указаны новые: сроки окончания работ, согласованная стоимость оставшихся работ и согласованная стоимость возобновления данных работ. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего договора или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора, уплатив Подрядчику, часть установленной цены работ, пропорционально части выполненных работ.

Договор между подрячиком и заказчиком облицовки дома

Создать все необходимые условия для нормальной работы Подрядчика: обеспечить наличие и функционирование источников электроэнергии, водопровода и канализации, обеспечить возможность отключения стояков отопления и водоснабжения, обеспечить работу лифта для погрузочно-разгрузочных работ, обеспечить возможность отключения электроснабжения. Договор между подрячиком и заказчиком облицовки дома — Невыполнение либо некачественное выполнение ряда видов работ предусмотренных проектом сметой. Это, как правило, скрытые работы огрунтовка, очистка поверхности от загрязения, невыпонение промежуточных слоев каких либо конструкций, некачественное утепление либо звукоизоляция стен и перекрытий. Рассмотрим поподробнее причины возникновения данных дефектов. Наиболее частой причиной возникновения данных дефектов является непрофессионализм специалистов осуществляющих работы. Индексация сметной стоимости по экономическим составляющим сметной стоимости: — индексы к элементам прямых затрат к оплате труда рабочих, стоимости эксплуатации строительных машин и механизмов, к стоимости материалов, изделий, конструкций, оборудования ; — к общей стоимости строительно-монтажных работ т. Оао — 10 унр Т. На практике нередки случаи, когда физическим лицам жилье сдается без внутренней отделки квартир, с указанием этого в договоре о долевом участии в строительстве и указанием общей суммы невыполненных работ. Также легко адаптируются проекты домов под технологию несъёмной опалубки.

Договор подряда на отделочные и строительно монтажные работы г.

.

договор на чистовую отделку дома

.

Договор на строительство

.

.

.

.

.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Договор подряда
Похожие публикации